Виктор Терских | юрист для стройки | абонент+арбитраж

СЕРИЯ: ТОП-3 ОШИБКИ ПОДРЯДЧИКА ПРИ ПРИЁМКЕ ПО ГОСКОНТРАКТУ ПОСТ 4 — ЗАКРЫТИЕ СЕРИИ: ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ И РНП Заказчик направил уведомление об одностороннем отказе. У вас есть 10 дней. Потом - РНП. Из практики. Подрядчик выполнил строительно-монтажные работы на 76% от объёма. Оставшиеся работы не мог завершить, потому что заказчик несвоевременно передал проектную документацию - и сам же периодически её менял. Подрядчик инициировал совещания, фиксировал проблемы в переписке. Но когда пришёл однос...

СЕРИЯ: ТОП-3 ОШИБКИ ПОДРЯДЧИКА ПРИ ПРИЁМКЕ ПО ГОСКОНТРАКТУ ПОСТ 2 — ДЕНЬГИ И ДОКУМЕНТЫ Ошибка №2: подрядчик выполнил работы, но убил свою позицию актами и письмами. Из практики. Субподрядчик выполнил работы по договору с генподрядчиком. КС-2 составил сам, направил по электронной почте, но не по адресу, указанному в договоре, а на рабочую почту прораба. Генподрядчик в суде заявил: «Акты не получали, к приёмке не приступали». Доказать факт надлежащего уведомления о готовности результата работ не у...

СЕРИЯ: ТОП-3 ОШИБКИ ПОДРЯДЧИКА ПРИ ПРИЁМКЕ ПО ГОСКОНТРАКТУ ПОСТ 3 — ОТКАЗ ОТ ПРИЁМКИ И СПОР Ошибка №3: заказчик не подписал акты - подрядчик ждёт. Из практики. Подрядчик выполнил строительно-монтажные работы. Заказчик прислал отказ от подписания КС-2 - формальный, без конкретных дефектов, просто «работы выполнены не в полном объёме и с отступлениями». Подрядчик начал «выяснять отношения» - звонки, встречи, попытки согласовать доработку. Прошло два месяца. За это время заказчик направил уведомлен...

Посмотрел несколько видео юристов про РНП. Это катастрофа. Один серьёзно объясняет, что исключить компанию из реестра недобросовестных поставщиков может «только вышестоящий суд». Другой говорит: «попали — ждите два года, ничего не сделать». Оба не правы. Оба навредят тем, кто им поверит. Вот как работает это на самом деле. ❌ Миф 1. «Все решается в суде» Самый важный момент — это заседание ФАС, которое проходит до включения в реестр. Именно здесь решается судьба компании. ФАС обязана исследовать ...

СЕРИЯ: «КАК ПОПАСТЬ В РНП / ЧЕРНЫЙ СПИСОК. ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО» Спойлер: это антиинструкция. Читайте внимательно. Хочешь в РНП? Выиграй торги, куда тебя не звали. Заказчик уже договорился со «своим» подрядчиком. Ты пришёл, демпингнул и выиграл. Поздравляем. Ты теперь враг. Дальше всё идёт по схеме: — Заказчик составил техзадание так, что «свой» знал нюансы заранее, а ты — нет — При исполнении тебе начинают «помогать»: не передают документацию вовремя, игнорируют запросы, не подписывают промежу...

Мы запустили канал Юридического центра «ТЕРСКИХ» в MAX. Подписывайтесь, чтобы оставаться на связи и быть в курсе актуальной юридической информации!

ЛОВУШКА госзаказчика не сработала. Контракт не выполнили. Выиграли в УФАС и судах. В РНП не попали. Подрядчик получил госконтракт. В техзадании не было размеров опор — без них изготовить крепёж невозможно. Написал заказчику. Молчание. Написал снова. Молчание. Остановил работы — письменно, с обоснованием. Заказчик расторг контракт «за просрочку» и пошёл в УФАС. 🔵УФАС — отказал во включении в РНП 🔵Три арбитражных инстанции — отказ признан незаконным Дело № А32-35542/2023 Что спасло подрядчика — ...

Хочешь в РНП / ЧЕРНЫЙ СПИСОК? Выиграй аукцион — и только потом читай контракт. Победа на торгах. Эйфория. Открываешь контракт на подписание и видишь: ➖Опечатка в объёме: не 100 единиц, а 1 000 ➖Опечатка в цена: не 1000 руб. единицу, а 1000 руб. за 1,000 тыс. шт. ➖Срок — 10 дней, хотя физически нужно 60 ➖Материал в ТЗ указан такой, что рентабельность уходит в минус ➖Или просто: цена была занижена конкурентом, а ты на эмоциях перебил И вот ты стоишь перед выбором: подписывать — себе в убыток,...