ЛОВУШКА госзаказчика не сработала. Контракт не выполнили. Выиграли в УФАС и судах. В РНП не попали. Подрядчик получил госконтракт. В техзадании не было размеров опор — без них изготовить крепёж невозможно. Написал заказчику. Молчание. Написал снова. Молчание. Остановил работы — письменно, с обоснованием. Заказчик расторг контракт «за просрочку» и пошёл в УФАС. 🔵УФАС — отказал во включении в РНП 🔵Три арбитражных инстанции — отказ признан незаконным Дело № А32-35542/2023 Что спасло подрядчика — письма в нужный момент и знание закона: Ст. 406 ГК РФ: если заказчик не исполнил свои обязанности первым — подрядчик просрочившим не считается. 🔴Получили уведомление об одностороннем отказе? До ФАС — 10 дней. Юридический центр «ТЕРСКИХ» — разберём вашу ситуацию и выстроим защиту.