📊 Непоследовательность заказчика: как электронная переписка подтвердила добросовестность подрядчика Заказчик попытался в одностороннем порядке расторгнуть договор и вернуть миллионный аванс, обвинив проектировщика в срыве сроков. Но «цифровые следы» доказали обратное. 📌 Суть спора Подрядчик выполнял проектные работы. Срок сдачи — 19 августа. Однако заказчик перечислил аванс в день сдачи, в связи с чем проект был направлен подрядчиком только 8 октября вместе с документацией. Спустя несколько дней заказчик: ✖️ не заявил никаких мотивированных замечаний по качеству проекта; ✖️ направил уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке из-за срыва сроков; ✖️ потребовал вернуть весь аванс и выплатить неустойку. 🛡 Доказательства Ответчика (подрядчика) Для защиты добросовестности и подтверждения реальной хронологии событий подрядчик представил протоколы ShotApp, которые подтвердили: 🔎 факт направления готовой проектной документации заказчику; 🔎 отсутствие мотивированных возражений или замечаний по качеству со стороны заказчика после получения результата; 🔎 реальные даты перечисления аванса и передачи исходной документации заказчиком. Из протоколов следовало: заказчик сам перечислил аванс только в день плановой сдачи работ и задержал передачу документов. Сдвиг сроков был спровоцирован самим истцом. 👩‍⚖️ Позиция суда Арбитражный суд полностью отказал в иске, указав: 🔺Эстоппель: поведение заказчика признано противоречивым. Нельзя принимать результат работ без замечаний, а затем расторгать договор по формальным основаниям. 🔺Просрочка кредитора: подрядчик не несет ответственности за сдвиг сроков, если он вызван несвоевременными действиями заказчика. 🔺Статус доказательств: протоколы фиксации ShotApp приняты как надлежащие письменные доказательства в соответствии с п. 55 Постановления Пленума ВС РФ №10. 🔥 Итог Попытка заказчика «бесплатно» получить проект и вернуть аванс пресечена. В удовлетворении исковых требований отказано полностью. Номер дела: А40-326439/2025 🔗Больше практики тут #практика 🦾  MAX | Яндекс| ВК | Rutube